Forum de pronostics sportifs spécialisés dans le Football | Tennis | NBA _ Mar 6 Déc - 10:18


    OL land - stade des lumières

    Partagez

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Sam 25 Fév - 19:03

    début su sujet ici




    • Un stade 5* (stade "élite" selon les normes UEFA)
    • 58 000 places ( 65 000 places en mode concert)
    • Distance Virages | Terrain : 11 mètres
    • Accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite : 356 places assises &102 places de stationnement réservées
    • Surface de la pelouse : 9 280 m²
    • Hauteur totale : 55 m
    • 58 buvettes
    • 109 loges
    • 208 places "Presse" et un réceptif pour les médias conforme aux plus grands standards européens
    • 6 678 places de stationnement sur le site + 5 000 places à Eurexpo et 4 000 places au parking des Panettes à Meyzieu
    • 500 places de vélos sour la rampe Nord-Ouest et 50 places le long de la gare navettes
    • 2 écrans géants de 12 m x 6 m
    • 1 contrôle d'accès et 1 vidéosurveillance performants pour une sécurité optimale


    http://www.grandstadeol.com/


















    Dernière édition par Bruno le Mer 28 Aoû - 12:57, édité 4 fois


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Sam 25 Fév - 19:09

    03 février 2012
    L'arrêté de permis de construire est signé !


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Lun 19 Mar - 19:38

    petit changement sur la toiture



    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Mer 2 Mai - 20:12






    kitd.html5loader("flash_kplayer_95122792136s");


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Mar 17 Juil - 17:54

    Le tribunal administratif de Lyon a décidé, ce mardi, de rejeter la requête de trois riverains qui désiraient faire invalider la décision prise par le gouvernement en mai 2011, donnant au Grand Stade de Lyon la déclaration d'intérêt général. Le tribunal n'a donc pas suivi l'avis du rapporteur public, qui estimait que «compte tenu du silence quasi total gardé sur l'aspect financier, le projet ne (pouvait) être, légalement, regardé comme ayant été suffisamment défini, pour que le ministre ait pu le déclarer d'intérêt général». Le projet devrait être financé à hauteur de 450 millions d'euros par l'Olympique Lyonnais et pour 180 millions par la collectivité. Les travaux devaient démarrer en mai-juin et le stade est attendu pour la saison 2014-2015. (Avec AFP)


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Ven 28 Sep - 12:46

    Le Grand Lyon se félicite, ce vendredi 28 septembre 2012, de la décision rendue par le Conseil constitutionnel dans la matinée. Les sages ont en effet annoncé qu'ils rejetaient la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par Etienne Tête dans le dossier du Stade des Lumières (lire ici). "C’est la 2e décision de justice favorable sur ce dossier en 3 trois mois, après le jugement du Tribunal administratif du 5 juillet 2012 sur l’intérêt général du projet" réagit la communauté urbaine.
    La QPC d'Etienne Tête portait sur le code de l'expropriation, autorisant le Grand Lyon à indemniser les propriétaires fonciers de Décines-Chassieu 1 euro le m2 pour des terrains non constructible situés à proximité du Grand Stade
    .

    Il ne reste donc plus qu'un recours sur le permis de construire qui sera délivré par le TA en décembre 2012. Les travaux pourront alors certainement débuter en janvier 2013 pour une durée officielle de 24 mois mais certainement de 30 mois. L'OL prendrai possession des lieux au début de la saison 2015-2016, soit un an avant l'euro comme le demande l'UEFA.

    Pour infos, il y a recours sur recours (certains perdu d'avance mais lancé histoire de retarder le début des travaux pour dépasser l'échéance de l'UEFA pour l'euro) depuuis plus de 2 ans.


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    quentin
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 1110
    Localisation : Villeneuve d'Ascq

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  quentin le Ven 28 Sep - 14:22

    Il y a eu la même chose pour le stade de Lille, c'est franchement agaçant mais il n'y a pas le choix...

    Pleo
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2011
    Localisation : Domaine de Luchin

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Pleo le Ven 28 Sep - 15:08

    Et pour info il y en a encore un en cours même avec le Stade construit ! Patience Bruno, patience... vous n'avez pas attendu 8 ans encore Wink


    _________________
    www.pronosport.eu
    Facebook

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Ven 28 Sep - 16:15

    Pleo a écrit:Et pour info il y en a encore un en cours même avec le Stade construit ! Patience Bruno, patience... vous n'avez pas attendu 8 ans encore Wink

    Je me suis relancé un peu dans l'historique du stade de Lille. Et c'est vrai que ça date ! Dites moi si je me trompe :
    - 2003 : choix de quitter Grimonpez Joris (hors norme uefa)
    - 2005 : conseils d'Etat annule le permis de construire de Grimponpez Joris II (et avec le recul, tant mieux !)
    - 2007 : recours du TA contre le plan d'urbanisme
    - 2008 choix eifage
    - 2008 : recours pour emploi fictif
    - 2010 différents recours
    - 2010 début travaux


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Pleo
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2011
    Localisation : Domaine de Luchin

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Pleo le Ven 28 Sep - 18:42

    c'est tout à fait ça ! et le recours actuel est celui qui reproche au Conseil d'avoir choisi Eiffage, plus cher que le projet Norpac pour la construction du stade... lors du jour du vote.


    _________________
    www.pronosport.eu
    Facebook

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Mer 10 Oct - 6:44

    Le président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a reconnu mardi ne pas avoir d’éléments nouveaux sur la construction du Grand stade de Lyon, évoquant désormais une livraison pour juin 2015, alors que des recours retardent toujours le début des travaux

    «Il n’y a pas d’éléments nouveaux. Nous avons un recours inscrit contre le permis de construire qui sera jugé en décembre. Dans l’attente, nous faisons en sorte d’avancer au mieux et notamment dans les discussions sur le contrat conception-réalisation (avec Vinci, Le dirigeant lyonnais s’exprimait en marge d’une conférence de presse sur un partenariat en faveur de l’OL féminin.

    «Cela ne remet pas en cause les délais annoncés. Nous restons sur cette volonté de terminer le Stade des Lumières pour le mois de juin 2015 permettant ainsi à l’équipe d’en prendre possession pour le Championnat 2015-2016 et de faire en sorte que l’Euro-2016 puisse de disputer dans le stade de Lyon», a-t-il ajouté.

    En juillet, l’OL Groupe annonçait toutefois une livraison pour le 2e semestre 2014.

    «Tant que les recours ne sont pas purgés, cela complique les choses, notamment sur le financement, mais c’est l’objectif des opposants qui ont déposé les recours», a-t-il admis.

    «J’ai eu aussi des échanges avec Jacques Lambert, président du comité d’organisation de l’Euro-2016 et Michel Platini. Vu de l’UEFA, cet acharnement juridique, ces recours n’ont pour but que de repousser un certain nombre d’échéances et apparaissent désuets ou dérisoires», a encore estimé M. Aulas lequel entend «demander un certain nombre d’indemnités» pour les recours engagés et non aboutis.

    «Ce qui a toujours été le cas jusqu’à présent», a-t-il rappelé.

    «C’est simplement une gêne qui complique les choses. Cela ne remet pas en cause le projet mais cela en perturbe le planning», a tenté de rassurer le président de l’OL qui doit rencontrer mardi après-midi, la ministre des Sports, Valérie Fourneyron.

    «Bien sûr, il n’y a pas de doute sur la tenue de l’Euro-2016 à Lyon», a-t-il assuré.



    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Lun 22 Oct - 9:39

    STADE DES LUMIÈRES DÉBUT DES TRAVAUX AUJOURD'HUI
    . Alors que le contrat n pas été signé avec le constructeur de l'enceinte et qu'un recours déposé contre le permis doit être jugé en décembre l'OL a annoncé qu'il commencerait dès aujourd'hui les travaux de terrasse- ment du stade des Lumières. " Si on veut respecter notre ligne de marche, iI est bon d'attaquer ces travaux avant la période hivernale " justifiait hier le président lyonnais Jean-Michel Aulas qui vise toujours une livraison pour le début de la saison 201 5-2016 et souhaiterait que ce stade puisse accueillir le match d'ouverture et une demi-finale de l'Euro 2016. Trente mois sont nécessaires pour achever la construction d'une enceinte qui doit pouvoir accueillir 60 000 personnes et se trouve sur la commune de Décines, à I 'est de Lyon. Mais une incertitude porte sur la finalisation du contrat avec Vinci. En démarrant les travaux le club prend le risque que le recours déposé par les opposants contre le permis soit aussi retenu par le tribunal administratif



    L'OL attend les premières pierres de son Stade pour avril 2013


    Après de nombreux mois d'attente, le chantier du futur Stade des Lumières de Lyon a enfin débuté. Repoussée maintes et maintes fois à cause de la lenteur de l'obtention du permis de construire et les réticences de certaines associations, la construction de l'un des neuf stades qui accueillera l'Euro 2016, a débuté le 22 octobre. Pour le moment, seuls les travaux de terrassement ont commencé, comme l'a confié Gilbert Giorgi, le président de la Foncière du Montotut, la filiale de construction d'OL Groupe, qui a expliqué en quoi consistait cette première étape.

    « Il y aura une cinquantaine d’engins hors camions qui vont arriver sur le site, de différentes tailles. C’est le vrai début des travaux. Dans 10 jours, ce sera impressionnant. Cela va monter en puissance jour après jour. L’objectif, c’est de mettre le sol à niveau pour pouvoir couler les fondations dans cinq mois. C’est ce que les gens ont l’habitude d’appeler « faire le trou », c’est-à-dire que l’on évacue la terre. Ce qui est différent sur ce chantier, c’est que VINCI a beaucoup travaillé le sujet, on va évacuer très peu de matériaux. La plupart des terres sont stockées sur place et retravaillées. Or, ce qui coute cher d’habitude dans un terrassement, c’est l’évacuation des matériaux. On va de plus moins gêner l’environnement puisque l’on va travailler à l’intérieur du site. On a devant nous cinq mois de terrassement à peu près, et ensuite le début des premiers coulages de bêton autour des mois d’avril – mai et les travaux seront lancés pour la livraison du stade mi-2015 »
    , a confié Gilbert Giorgi. Les travaux de terrassement devraient durer cinq mois, entre temps, Jean-Michel Aulas espère que Vinci, le constructeur, aura signé le contrat de construction, tandis que l'association Carton Rouge, opposante au projet de Grand Stade, fait toujours pression pour le faire échouer .


    Dernière édition par Bruno le Mer 24 Oct - 16:10, édité 1 fois


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Mer 24 Oct - 16:07

    L'OL va devoir miser beaucoup plus d'argent sur son Grand Stade


    En marge de la présentation des comptes d’OL Groupe, le début de la construction du Grand Stade a évidemment été un sujet de discussion, le chantier étant entré dans une phase active lundi avec le début des travaux de terrassement. Evoquant le financement de ce stade, qui coûtera 381ME pour ce qui concerne l’aspect sportif, Jean-Michel Aulas a indiqué que l’OL allait devoir investir plus de fonds propres que cela avait été prévu au départ. « La conjoncture économique internationale est plus complexe, nous aurons à mettre plus de fonds propres que ce que nous avions imaginé au départ (...) Il faudra probablement que nous apportions de l'ordre de 200 millions d'euros de fonds propres, par rapport aux 200 millions d'endettement qui sont en cours de négociation et de discussion avec les banques », a expliqué, à l’Agence France Presse, Jean-Michel Aulas. Cet apport supplémentaire se fera via la Bourse, où OL Groupe est côté, et par les actionnaires, dont le président lyonnais fait évidemment partie.


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Ven 26 Oct - 13:05



    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    quentin
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 1110
    Localisation : Villeneuve d'Ascq

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  quentin le Ven 26 Oct - 15:10

    Eh beh il y a du boulot !!!

    Pleo
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2011
    Localisation : Domaine de Luchin

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Pleo le Ven 26 Oct - 15:16

    Pas autant que chez nous Quentin = comblement de la carrière sous le stade, évacuation des déchets "toxiques" à trier au préalable...

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Ven 26 Oct - 16:14

    avant, il y avait une foret ici et des marres. ELles ont été enlevées l'année dernière


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Mer 31 Oct - 10:40

    on peut dire que Google maps ne perd pas de temps !

    http://maps.google.fr/maps?q=lyon&ie=UTF8&ll=45.766004,4.981796&spn=0.005127,0.011362&hnear=Lyon,+Rhône,+Rhône-Alpes&gl=fr&t=h&z=17


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Mar 6 Nov - 16:37

    un joli trou !!



    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Mar 13 Nov - 16:27

    Un exploitant agricole, qui doit faire l'objet d'une expropriation par le Grand Lyon en vue de la construction de son Grand Stade, a dénoncé mercredi devant la justice les conditions de cette éviction.
    Philippe Layat, assisté de Me Etienne Tête, par ailleurs élu EELV à la Région Rhône-Alpes, a comparu devant le juge des expropriations pour débattre du montant des indemnisations proposées par la Communauté urbaine pour les quelque 57.
    000 m2 de terrain qu'elle entend s'approprier pour construire une route d'accès au futur grand stade.
    M. Layat, qui exploite 22 hectares de prairies à Décines, près de Lyon, pour y élever notamment des brebis - terres qu'il détient en indivision sur une parcelle de 100 hectares au total, propriété de sa famille - refuse les compensations financières proposées pour cette expropriation.
    Celles-ci sont de 77 centimes d'euros minimum par mètre carré pour le préjudice d'exploitation consécutif à l'éviction, dans le cadre d'un protocole avec la Chambre d'agriculture du Rhône, et d'1 euro du mètre carré pour le rachat des terrains, valeur fixée par les domaines.
    Si elles ont été acceptées, dans le cadre de procédures amiables, par la quasi-totalité des autres exploitants concernés, souvent des fermiers dont les parcelles étaient bien plus petites, Me Tête a réclamé quant à lui des indemnités s'élevant à 130.000 euros pour son client.
    Par-delà la bataille de chiffres, c'est le bien-fondé et les méthodes employées pour cette expropriation - dans le cadre d'une Déclaration d'intérêt général - qui ont été contestées par M. Layat et son avocat.
    "Ce n'est pas une question d'argent. Même à 450 euros du m2, il n'est pas question que je cède un bien qui est dans la famille depuis 400 ans", a lancé M. Layat à l'issue de l'audience. "Je ne partirai pas ou alors il faudra qu'ils me passent sur le corps", a-t-il ajouté.
    Me Tête a quant à lui dénoncé le "scandale" de voir "une chambre d'agriculture payée par le Grand Lyon 900.000 euros, pour une prestation qui inclut notamment de faire signer des accords amiables" aux agriculteurs expropriés. "Soit on sert le Grand Lyon, soit on sert les agriculteurs. La Chambre d'agriculture est totalement disqualifiée", a-t-il jugé.
    Interrogée par l'AFP, celle-ci a rétorqué qu'elle a effectivement signé avec le Grand Lyon, dans le cadre d'un appel d'offres, une convention d'un montant de 36.000 euros pour estimer, au nom des agriculteurs, les indemnités d'éviction auxquelles ils peuvent prétendre. Elle a également souligné que celles-ci étaient conformes à l'accord signé en 2011 avec les autoroutes Paris-Rhin-Rhône lors de la construction de l'A46.
    Le juge a mis sa décision en délibéré au 20 décembre


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Mer 28 Nov - 8:31

    Dans un communiqué, «OL Groupe et Vinci confirment avoir trouvé un accord de principe afin que ce dernier intervienne en tant que partenaire financier du projet de nouveau stade, sans participation au capital. Ce dispositif permettra à OL Groupe de conserver un large contrôle du capital de la Foncière et ainsi de consolider dans les comptes d’OL Groupe, la totalité des revenus de celle-ci, afin de capitaliser sur le développement futur des ressources du nouveau stade».

    En clair, Vinci ne va pas rentrer dans le capital de la Foncière du Montout, filiale à 100% de l’OL chargée du projet de stade. Les 100 millions d’euros que Vinci construction devaient apporter en devenant actionnaire de la société vont être prêtés par le constructeur à la Foncière du Montout. Ce qui lui permettra au club lyonnais de boucler la moitié de ce qui doit être son apport au projet.



    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Lun 3 Déc - 7:55

    A l’initiative du collectif Les Gones pour Gerland, les opposants ont expliqué : «Nous voulons montrer aux conseillers que nous sommes là. On ne se fait pas d’illusion sur l’issue du vote».

    La séance a débuté à 10h10 mais a été suspendue au bout de 10 minutes par le président Michel Mercier suite à des interventions du public, composé d’opposants au projet. La police est rapidement intervenue pour les évacuer, deux d’entre eux étant portés dehors par les forces de l’ordre.

    La séance a repris à 10h45 en présence de quelques opposants silencieux. Christophe Guilloteau pour l’UMP a demandé le retrait du dossier de garantie d’emprunt de 40 millions d’euros, tout comme Béatrice Vessiler pour les écologistes. Michel Mercier a refusé, les deux groupes ont annoncé qu’ils voteraient contre. Bernard Fialaire pour les radicaux, Max Vincent pour les centristes et Louis Pelaez pour les centristes de gauche pout eux fait part de leur intention de voter pour le dossier. Chez les communistes, Martial Passi a assuré qu’il s’abstiendrait, les deux élus vénissians votant contre.

    Les socialistes, par la voix du Décinois Jérôme Sturla, ont fait part de leur soutien au dossier. «C’est une intervention pour sécuriser un projet économique». Le socialiste Bernard Chaverot a lui annoncé qu’il voterait contre.

    Après une interruption de séance de quelques minutes à la demande du groupe UMP, le Département a voté la garantie d’emprunt de 40 millions d’euros en faveur de la Foncière du Montout par 36 voix pour, 15 contre et 2 abstentions.



    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Lun 3 Déc - 7:56

    Jean-Michel Aulas a estimé vendredi soir que « le conseil général a pris une décision importante pour la mise en œuvre de notre programme. C’est un acte fondateur de sa part, qui montre l’intérêt d’un tel projet. Le fait que la majorité qui l’a voté ne soit pas habituelle lui donne du sens ».

    Ce vendredi matin, l'assemblée départementale a adopté, à une majorité de 36 voix contre 15, le projet de garantie d’emprunt à hauteur de 40 millions d’euros pour la Foncière du Montout.

    Sur l’opération en elle-même, le président d’OL groupe souligne qu’il ne s’agit pas « d’une participation financière mais simplement d’une garantie sur un emprunt hypothécaire, qui ne sera pas amené à entraîner de financement direct car l’OL tiendra ses engagements. L’OL est en bonne santé, financière et sportive ».

    Le Progrès


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Lun 3 Déc - 7:57

    La garantie apportée par le Conseil Général du Rhône à un emprunt de 40ME pour le projet du futur Grand Stade de Lyon a donné un moral d’acier à Jean-Michel Aulas. Dans le Progrès, le président de l’Olympique Lyonnais, qui a fait de ce dossier sa priorité absolue, évoque un autre aspect de ce projet, celui du naming. Comme d’autres, l’OL vendra le nom du stade à un partenaire privé et de ce côté-là, le patron rhodanien est très optimiste.

    « On avance vraiment bien sur la question du naming. Un certain nombre de projets aboutissent d’ailleurs actuellement, en France et en Europe, comme le prolongement du partenariat Arsenal/Emirates à un niveau plus élevé que le précédent. J’avais annoncé une somme de 8 à 10millions d’euros par an, je pense qu’on sera au-delà. Lyon obtiendra plus que Marseille qui est en PPP (Ndlr : Partenariat Public Privé) et dont le stade a déjà un nom. Chez nous, c’est le club qui va organiser toute la partie promotionnelle du stade, c’est plus avantageux pour le partenaire. Nous ferons les annonces en temps voulu », a prévenu Jean-Michel Aulas, discret sur ce sujet.


    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Bruno
    Selectionneur
    Selectionneur

    Messages : 2436
    Localisation : Lyon

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Bruno le Mer 12 Déc - 14:16

    On voit la forme du stade !



    _________________
    http://www.pronosport.eu/login

    Contenu sponsorisé

    Re: OL land - stade des lumières

    Message  Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 10:18


      La date/heure actuelle est Mar 6 Déc - 10:18